发包人拖欠工程款，是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。当承包人采取合理方式催告后，在合理期限内发包人仍然不付款的，承包人可以停工，而停工必然会给承包人造成停工等不应有的损失。这种情况下，承包人在追讨工程欠款时，可以同时要求发包人赔偿停工损失吗？下面，北京市中恒信律师事务所就给大家回答一下这个问题。

　　因拖欠工程款导致停工带来的损失，可依法追讨。

　　1、建筑工程合同对这类情况有约定的，应该按照合同约定处理，承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工等损失。

　　2、建筑工程合同无约定的，承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。

　　合同法规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工等损失。

　　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　在实践中，因发包人拖欠工程款导致停工的，通常可以要求赔偿以下费用：

　　（1）人工费。如工人窝工费和工资上涨费、外增加的人工费等。

　　（2）材料费。如停工期间，由于客观原因材料价格大幅度上涨的费用。

　　（3）施工机械使用费。如由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费、使用费等

　　（4）分包费用。合法分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。

　　（5）现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

　　（6）拖期付款的利息。

　　（7）企业管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。

　　（8）利润。停工造成的合理利润损失。

　　当发包人拖欠工程款时，承包人有权停工，但停工应该办理通知等相关手续，也有权要求发包人赔偿停工的损失，如计算实际损失存在困难或无法与发包人协商的，可以咨询办案经验丰富的建筑工程律师协助计算追偿，必要时，也可到法院起诉，通过法律途径追偿。